Объявлен запрос котировок на выполнение работ в с. Веселоярск Рубцовского района по устройству щебеночного покрытия внутрипоселковой дороги

Опубликовано Афанасьев Р.П. в Втр, 12/10/2010 - 13:30

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок на выполнение работ в с. Веселоярск Рубцовского района по устройству щебеночного покрытия внутрипоселковой дороги

по улице 40 лет Октября.

1. Муниципальный заказчик: Администрация Веселоярского сельсовета Рубцовского района Алтайского края.

Местонахождение и почтовый адрес: 658248 Алтайский край Рубцовский район с. Веселоярск пер. Центральный, 1

Номер контактного телефона: 8(38557) 73343

2. Источником финансирования муниципального заказа является краевой бюджет.

3. Наименование, характеристики и объёмы работ:

устройство щебеночного покрытия внутрипоселковой дороги по улице 40 лет Октября с.Веселоярск Рубцовского района в объеме 2462 м.кв. (согласно локального сметного расчёта прилагаемому к настоящему извещению).

4. Место выполнения работ:

Алтайский край Рубцовский район с. Веселоярск.

5. Сроки выполнения работ:

не позднее 15.11.2010 г.

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В начальную цену контракта включены все расходы, в т.ч. на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

7. Максимальная цена контракта составляет 412 765 руб.

8. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Приём котировочных заявок осуществляется по адресу: Алтайский край Рубцовский район с. Веселоярск пер. Центральный, 1.

Дата начала подачи котировочных заявок: 13 октября 2010 года.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 22 октября 2010 года до 17-00 часов по местному времени.

Подача заявок осуществляется в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов по местному времени (в пятницу с 8-00 до 13-00 по местному времени) обеденный перерыв с 13-00 по 14-30 часов.

Котировочная заявка подаётся участником размещения заказа муниципальному заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется муниципальным заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, муниципальный заказчик выдаёт расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени её получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приёму заявок - Харченко Людмила Анатольевна,

тел. 8(38557) 73703.

9. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Оплата за выполненные работы будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании актов выполненных работ, в течение десяти дней после перечисления субсидии на развитие улично-дорожной сети на расчётный счет заказчика.

10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок составляет не более двенадцати дней.

11. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

Муниципальному заказчику на

размещение муниципального заказа

«____» _____________________ г.

№ ________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок (предприятие, юридический адрес, банк, р/с, к/с) готово осуществить выполнение работ в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и объёмы работ: устройство щебеночного покрытия внутрипоселковой дороги по улице 40 лет Октября с. Веселоярск Рубцовского района в объеме 2462 м.кв.

2. Место выполнения работ: Алтайский край Рубцовский район с. Веселоярск

3. Сроки выполнения работ: ___________________________

4. Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных в неё расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: ____________________________________

5. Сроки и условия оплаты за выполнение работы: _________________________________

Подпись уполномоченного лица

___________________________ _________________________

МП

Дополнительную информацию можно получить по адресу: __________________________________

_______________________, тел. _______________, в рабочие дни с _____ до _______ часов по местному времени.

Контактное лицо: _____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _______________________

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ по устройству щебеночного покрытия внутрипоселковой дороги по улице 40 лет Октября в с. Веселоярск Рубцовского района

с. Веселоярск « ____» ____________2010г.

Администрация Веселоярского сельсовета Рубцовского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельсовета Усольцева В.Н, действующего на основании устава с одной стороны и _____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ , действующего на основании _____________ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона (протокол от___________________№______ 2010 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству щебеночного покрытия внутрипоселковой дороги по улице 40 лет Октября в размере 2462 м.кв. в с. Веселоярск Рубцовского района , в соответствии с условиями настоящего контракта, в соответствии с техническим заданием, локальными сметными расчетами и другой нормативной документацией, из материалов Подрядчика, а Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату выполненных работ.

2.Цена контракта и порядок расчетов

2.1.Цена настоящего контракта в соответствии с протоколом от ____________________________________________________№______ составляет ____________________(______________________________________) рублей.

2.2. Окончательный расчет производится за средств краевой субсидии, выделяемой на развитие улично-дорожной сети путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ в течение 10 дней после поступления средств бюджета на расчетный счет Заказчика..

2.3. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3. Условия и сроки выполнения работ

3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ по устройству щебеночного покрытия внутрипоселковой дороги по улице 40 лет Октября в с. Веселоярск Рубцовского района в 2010 году, в соответствии с условиями настоящего контракта, в соответствии с техническим заданием, локальными сметными расчетами и другой нормативной документацией, из материалов Подрядчика, в течение трех дней с момента заключения контракта.

3.2. Место выполнения работ: Алтайский край, Рубцовский район, с.Веселоярск, улица 40 лет Октября. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 15.11.2010

3.3. По окончании работ Подрядчик осуществляет сдачу, а Заказчик – приемку выполненных работ. Сдача-приемка осуществляется сторонами в течение 3 дней с момента предъявления Подрядчиком работ к сдаче. В течение указанного времени Заказчик обязан рассмотреть отправленный ему акт сдачи-приемки работ и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ или письменный мотивированный отказ от его подписания.

4 . Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», других нормативных документов, в соответствии с техническим заданием и из материалов Подрядчика.

4.1.2 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.3.По окончании работ предоставить Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2.2. Передать Подрядчику необходимую для выполнения работ документацию, в том числе техническое задание, в течение суток с момента заключения настоящего контракта.

4.2.3. Обеспечить готовность объекта для выполнения работ и обеспечить доступ Подрядчику на объект для выполнения работ.

4.2.4. Обеспечить безопасность дорожного движения в границах выполняемых работ.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, к нему применяются штрафные санкции (штраф). Штраф взыскивается с Подрядчика однократно в размере 20 % от цены контракта и не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения принятых по настоящему контракту обязательств. Сведения о таком Подрядчике заносятся в реестр недобросовестных Подрядчиков.

5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1.Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов, исключающих возможность исполнения обязательств по контракту и др.

6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении и влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту в течении десяти дней.

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Контроль и качество работ

7.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за выполнением работ, в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика указания по вопросам обеспечения качества выполняемых Работ, соблюдения срока их выполнения, качества предоставленных Подрядчиком материалов.

7.2.Подрядчик обязан создать Заказчику все необходимые условия для осуществления контрольных функций, обеспечить доступ, устранить препятствия при осуществлении контроля

7.3. Подрядчик обязан оповестить Заказчика о промежуточной приемке подлежащих закрытию Работ не менее чем за 3 дня до ее проведения и составить надлежащим образом акт приемки скрытых работ.

8. Гарантии

8.1. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ

8.1.1. Обнаруженные, в период гарантийного срока, дефекты устраняются Подрядчиком за свой счет в согласованные сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.1.2. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного, либо телефонного извещения Заказчика.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок изменения и расторжения договора

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.2. Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

1. Заключительные условия

1.1. Настоящий Контракт вступает в действие с даты его подписания сторонами и действует

до исполнения сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему контракту.

1.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, банковских

реквизитов, руководителя она обязана в течение пяти (5) дней письменно известить об этом другую сторону.

1.3. Настоящий контракт составляется в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, 2 (два) из них находятся у заказчика и 1 (один) у Подрядчика.

1.4. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

2. Срок действия Контракта

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до _______________.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН